Estudo dos impactos energéticos e econômicos gerados pelo descasamento entre as obras de geração eólica e transmissão

Abstract

A expansão da fonte eólica com a segurança de suprimento ao sistema elétrico brasileiro e a garantia de atendimento ao consumidor final, passa, obrigatoriamente, pela compatibilização do cronograma das obras de transmissão com as de geração. O presente trabalho visa analisar a entrada em operação de instalações de geração eólica e de transmissão de forma descasada, o que impacta a injeção de energia no sistema nos prazos inicialmente pactuados e gera onerações aos agentes do setor elétrico. Para tanto, foi feita a revisão bibliográfica do setor e coleta de informações junto aos bancos de dados da ANEEL. Assim, quantificou-se a energia não gerada pelos atrasos de tais empreendimentos e o prejuízo econômico decorrente da necessidade de serem remuneradas as outorgas de geração, ainda que não houvesse a entrega efetiva de energia aos centros de consumo. Foram analisados 165 empreendimentos eólicos de um total de 197 leiloados no período de 2009 a 2011. O que resultou em um total de 40.280,2 GWh não escoados para o sistema elétrico nos últimos anos, e um prejuízo total de aproximadamente R$ 8 bilhões de reais. Entre as principais causas dos atrasos está a falta de planejamento conjunta entre a expansão do sistema de geração e do sistema de transmissão, as falhas existentes nos editais dos leilões, a ausência de estudos que fundamentem os prazos estabelecidos nos contratos e o período total demandado para a obtenção do licenciamento ambiental. Portanto, o aprimoramento do processo de planejamento e de execução da ampliação do setor é essencial para aumentar a eficácia da expansão da rede elétrica nacional. De tal modo que, a melhoria do segmento geração/transmissão provoca menos alterações quanto a regulação já estabelecida pelo Governo e menor risco ao atendimento energético do país, garantindo assim a confiabilidade do sistema.